作者：周军律师.
咨询请关注，私信必复。
建设工程施工实务中，发包人拖欠工程进度款是行业常态。很多承包人陷入两难误区：贸然停工怕被认定违约、承担高额违约金；持续垫资施工又会深陷资金压力、亏损持续扩大。
那么，发包人逾期支付工程款，承包人能停工吗？损失谁来承担？
最高院在《朝阳中贸商业城开发有限公司与江苏南通二建集团有限公司等建设工程施工合同纠纷案》中明确：
发包人逾期、拖欠工程款，且未补足款项、未提供履约担保的，承包人可依法停止施工保护自己的利益。停工产生的全部损失由过错方发包人自行承担。
【裁判观点简析】
本案法院明确了承包人合法停工的适用条件与损失承担主体，核心裁判观点如下：
第一，发包人全额拖欠工程款，承包人享有合法停工权。
发包人长期零进度款支付，完全未履行合同核心付款义务，承包人有充分理由相信发包人丧失履约付款能力、存在恶意拖欠行为。即便双方未书面约定停工条款，承包人基于法定抗辩权，有权暂停施工、中止合同履行，该停工行为属于合法维权，不构成违约。
第二，无过错停工的全部损失由发包人承担。
本案停工的直接、唯一诱因是发包人恶意拖欠工程款，承包人停工是为止损、防范自身权益受损的正当行为，不存在任何过错。因此，施工停滞产生的工期延误、现场看护、设备滞留、人员窝工等全部停工损失，均由发包人自行承担，承包人无需承担任何违约及赔偿责任。
底层法律法理逻辑
本案裁判核心依据为合同履行中的不安抗辩权与先履行抗辩权。
建设工程施工合同属于双务有偿合同，发包人按时付款、承包人按约施工是对等履约义务。发包人作为先履行付款义务一方，长期拒不履约，严重违反合同核心约定，承包人有权行使抗辩权，中止自身施工义务。同时，过错归责原则是损失认定核心，全部过错源于发包人逾期付款，过错方需自行承担违约后果与全部损失，不能将履约风险转嫁至守约承包人。
实务高频误区纠正
误区一：合同没写停工条款，就不能停工。纠正：停工权是法定抗辩权利，无需合同专门约定，发包人严重逾期付款，承包人即可合法停工。
误区二：只要停工就是承包人违约。纠正：区分过错根源，发包人拖欠工程款在先，承包人止损式停工合法免责。误
区三：停工损失由双方共同分担。纠正：单方过错引发的停工，损失由过错方发包人全额承担，无过错承包人无需担责。
承包人合规停工实操建议
承包人遭遇发包人逾期付款时，切勿盲目停工或盲目垫资。
首先，固定欠款证据，留存付款节点、工程量确认单、催款函、沟通记录；
其次，书面正式催告发包人限期付款，明确告知逾期将停工；
最后，催告无果后依法停工，同步留存停工现场影像、窝工、设备滞留等损失证据。
依托本案规则，合法停工止损，无需承担违约责任，同时可依法主张停工损失赔偿与工程款优先受偿权。
周军律师提醒，发包人逾期拒不支付工程款，是根本履约过错，承包人享有法定停工抗辩权。合法合规的停工行为不属于违约，由此产生的一切停工损失，均由拖欠款项的发包人自行承担。遇到相关问题，建议及时咨询专业律师，寻求有效的法律帮助，以免错失维权良机。
普及法律常识，帮您维护权益。
点赞关注分享，让亲友都得到法律保护！