前段时间，一则创世纪的“天价索赔案”刷爆朋友圈。案件最终以最高院支持承包人1.4亿的赶工费和3.2亿的窝工费索赔告终，业内人在感叹之余，也把承包人工程索赔的重要性再次拉入大众视野。
实践中，索赔几乎是建设工程的行业惯例，从招投标阶段开始，贯穿于合同签订、施工管理、工程保修等各阶段，而建工律师要做的，就是辅助承包人如何正确识别索赔、规避索赔风险，并据此进行索赔主张。
一方面，他们要从一团乱麻的案情中梳理出一条线索，找到对应的索赔要件；另一方面，还要根据索赔的请求权基础找到对应的证据，帮助项目经理在工程日常管理过程中学会保留证据文件资料；同时还要能根据《工期索赔（鉴定）及争议仲裁指南》《建设工程工程量清单计价规范》中对工期索赔的法规要求，就赶工费索赔、窝工费索赔进行恰当的索赔值计算，各项要求相互叠加，要求不可谓不高。
6月11-12日晚19:00，智拾网诚邀上海市建纬（郑州）律师事务所高级合伙人、副主任；PPP法律专家李贵修律师，就承包人如何进行清单式索赔进行讲解。
课程中，他不但会教授大家如何炼成一双为承包人识别可索赔项目的火眼金睛，还就如何围绕影响事件提出工期、费用、利润等索赔进行系统梳理。
扫码0元听课
听课领
《人民法院案例库施工合同纠纷案例大全》
【课程解决什么问题】
1
承包人可以提出哪些索赔事项？
律师充分了解工程索赔事由，有助于指导承包人跟踪、监督索赔事件、搜集索赔证据，并依法进行索赔主张。
课程中，李贵修律师系统整理了实践中出现频率最高的索赔事由，包括施工前置手续缺失、设计变更、工作量调整、合同价格变更等六大类情形，把每个情形中可能遇到的情况，法院是否判赔的观点进行罗列。
比如，在未取得施工许可证的前提下，若发包人强令承包人开工，之后被有关部门责令停工，承包人因此延误的工期及产生的损失，并不都能向发包人进行索赔。在该背景下，承包人怎么做才能最大程度规避风险？
还有由于设计变更导致的索赔问题。
实际施工中，承包人难免会遇到各种问题需要对原施工方案进行调整。这其中有来自设计单位的要求，有来自施工单位的要求，还有因发包人要求对已经完工的工序进行设计变更的要求。此时，承包人怎么做，才能避免遭受发包人主张工期违约的风险？设计变更索赔提交证据材料的注意事项又有哪些？
上述种种，李律师都会一一解答。
2
律师如何制定有效的索赔策略？
如果只停留在对引发索赔的条件进行梳理，那律师便和项目经理无异，律师真正的价值在于要能通过证据、程序、费用计算等，合理合法地将索赔落到实处。
为帮助大家有条理地制定索赔策略，李律师化繁为简的将整个教学流程归类为以下三个步骤。
第一步 梳理索赔事项
分别从发、承包人双方的角度，梳理引发该类索赔的原因是什么、会导致怎样的后果、重点注意事项是什么、建议承包人该怎么做。
第二步 分析裁判观点
针对每类索赔事项，李律师不但挑选出最具代表性的典型案例，同时把法院的裁判观点进行分析。法院为什么这么判、思考路径是什么、对律师的启示有哪些，这些内容都会在课程中一一讲解。
第三步 罗列索赔依据
把涉及该类索赔事项的法律依据进行罗列，具体参照哪部法规、哪个法条、哪项规定，李律师都一一进行了标注，堪称一目了然。
扫码0元听课
听课领
《人民法院案例库施工合同纠纷案例大全》
【课程具体讲什么】
一、承包人索赔项目
1. 快速识别与定位62种常见可索赔项目
2. 如何精准把握索赔时机
二、施工前置手续缺失的索赔
1. 详解四证办理流程及缺失后果
2. 发包人未取得施工许可证即要求施工的法律风险
3. 如何应对因发包人逾期办理施工许可证引起的工期延误及损失
三、设计变更索赔
1. 设计变更的定义、原因及影响
2. 发包人提出设计变更时，承包人应关注的索赔点
3. 如何根据设计变更情况制定有效的索赔策略
4. 设计变更索赔中的实务操作技巧
四、工作内容及工作量调整索赔
1. 承包人使用工程签证进行索赔的注意事项
2. 实践过程中可能出现的其他索赔情形
3. 详解集中索赔方式的操作流程及注意事项
五、工程量减少导致的合同价格变更索赔
1. 工程量清单计价模式的定义及特点
2. 因工程量不实引起的索赔案例分析与实务操作
3. 当工程发生重大变更时，如何索赔及注意事项
六、不可抗力事件索赔
1. 《民法典》中关于不可抗力的规定及特征
2. 分析目前对不可抗力事件界定的两种立法体例
3. 不可抗力事件发生后，承包人应如何主张索赔及注意事项
七、合同终止后的预期利润损失索赔
1. 承包人预期利润的定义及重要性
2. 司法实践中可得利益损失的计算方法
3. 承包人可索赔的预期利润损失具体项目及计算方法
扫码0元听课
附赠【人民法院案例库施工
合同纠纷案例大全】
【你将收获什么】
01
精准识别索赔事项
对于因发包人违约引发的争议纠纷，精准识别哪些行为可进行索赔。以此为基础，提前搜集索赔证据，并按照索赔的程序及时效申报索赔文件，完成索赔资料的闭合。
02
成功落地索赔事项
不但知道如何提出索赔意向，更知道如何实操才能有理有据地成功索赔。包括法条运用、举证技巧、程序流程、金额计算、诉讼策略制定等。
李贵修
上海市建纬（郑州）律师事务所
高级合伙人、副主任
郑州仲裁委员会PPP仲裁院副院长
专注PPP法律研究，现任中财大政信研究院PPP中心副主任；河南省法律咨询协会PPP专业委员委员会会长；中国商业法研究会理事；河南省法学会经济法研究会常务理事；河南省法学会仲裁法学研究会理事；河南省法学会房地产法研究会理事；全国律协财政税收专业委员会委员；河南省律师协会财政税收法律专业委员会副主任；郑州仲裁委员会PPP仲裁院副院长、仲裁员、建设工程争议评审委员会委员。
扫码0元听课